鋼結構材料合同范本（通用5篇）

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的鋼結構材料合同范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。

　　鋼結構材料合同1

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，為明確雙方責任，保證本工程順利進行，經過友好協(xié)商，雙方成達下列條款，以茲共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：

　　3.工程內容：包工包料，固定單價。

　　4.工程造價：

　　5.鋼結構工程建成后，土建砌體完工。

　　第二條付款方式

　　1.本合同簽訂生效三天內甲方預付工程總價款的給乙方。

　　2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價的給乙方。

　　3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價的

　　4.在屋面瓦完成工程總造價的 %給乙方。

　　5.剩余在工程竣工驗收合格15日內，甲方必須一次性付給乙方，預留 %為本工程保修金。在工程竣工驗收合格三個月后第一周內付清。

　　6.若本項目竣工后，乙方提出驗收，三日內甲方必須組織驗收，若甲方無組織驗收，則視為驗收合格，應按本合同第二條第5款付清合同款項。

　　第三條工程質量和驗收標準

　　乙方嚴格按照設計規(guī)范和設計圖紙要求進行施工，嚴把質量關，并接受甲方的監(jiān)督。在施工過程中，甲方代表全權負責處理此合范圍內事務，現(xiàn)場施工員全程在場負責技術處理相關施工日志需雙方簽字確認，工程質量為合格。工程保修期為12個月，在12個月內，若因乙方施工原因造成質量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負責承擔。

　　第四條安全生產

　　乙方嚴格按照安全生產操作規(guī)程組織施工，并接受甲方工地負責人的安全監(jiān)督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方負責;若因甲方或單位無關人員(社會人員及政府有關部門)擅自闖入施工現(xiàn)場，或其他非乙方的`原因造成的安全事故，則由責任方自行負責。

　　第五條甲方提供條件

　　1.甲方應無償為乙方提供施工及生活用電、用水。

　　2.乙方進入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠地平整)甲方應保證地面運輸?shù)缆返耐ǖ罆惩ā?/p>

　　3.甲方應為乙方留有足夠的場地用于材料堆放。

　　4.出現(xiàn)甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現(xiàn)基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價款向甲方主張合同總價款的權利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權。

　　第六條爭議，違約

　　1.甲乙雙方若發(fā)生爭議，可提請有關部門進行調解，調解不成時，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期竣工，或施工有問題經返修仍達不到設計規(guī)范要求，應賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　3.甲方不能按合同約定付款，應按《經濟合同法》有關規(guī)定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。

　　4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運人員和機械設備調遷等，所造成的經濟損失由甲方承擔。

　　5.工程未經驗收，甲方提前或擅自動用，發(fā)生的質量問題或其他的問題，由甲方承擔責任。原則上安裝三日內甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質量問題，即視為驗收合格。

　　第七條其他條款

　　1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后，甲方將派一方監(jiān)理到乙方加工車間進行監(jiān)理，施工日志雙方簽字。

　　2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結構材料合同2

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________

　　職務：____________

　　電話：____________

　　定作方：________________________

　　地 址：____________

　　電話：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

　　第三條 定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)腵變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條 合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　鋼結構材料合同3

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過程中的權利、義務和經濟責任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經協(xié)商，簽定如下合同條款：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：_______________________

　　2、工程地點：_______________________

　　3、結構層次：_______________________

　　4、建筑面積：_______________________

　　5、工程范圍：___________

　　6、設計單位：_______________________

　　第二條：承建方式________

　　第三條：工程造價

　　本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設計變更，另行協(xié)商。

　　第四條:開、竣工日期

　　本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：

　　1、因設計變更延誤的時間以及甲方造成的因素;

　　2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間;

　　3、非正常停電的時間;

　　4、人力不可抗拒自然災害，乙方無法施工的時間。

　　第五條：雙方職責

　　(一)甲方：

　　1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續(xù)。

　　2、開工前會同乙方施工圖審核，并協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。

　　3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、

　　4、負責協(xié)調工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務部門等相關的矛盾與費用。

　　5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。

　　6、組織有關單位對設計圖紙和有關的技術資料進行會審交底。

　　7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務和工程質量監(jiān)督等事宜。

　　8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。

　　9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調、施工。

　　(二)乙方：

　　1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開工前的各項施工準備工作。

　　2、按時向甲方提供材料質量證明書。

　　3、做好分部項檢查驗收。

　　4、確保工程質量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。

　　5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。

　　6、負責做好工程竣工交付后的.回訪保修工作。

　　7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。

　　8、配合甲方協(xié)調工程實施中相關的矛盾。

　　9、施工期間，發(fā)生的質量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。

　　第六條：付款及結算方法

　　按工程進度分期支付，其中：

　　第七條：工程質量與驗收

　　1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工，不得擅自變更和改動。

　　2、乙方應對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全責任。

　　3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規(guī)定的國標材料。主要材料進場時，經甲方確認后方可使用。

　　第八條：竣工驗收

　　1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時組織驗收而又無正當?shù)览頃r，或甲方經使用后，視工程驗收合格。

　　2、驗收中，發(fā)生不符合質量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。

　　3、工程支付后，乙方應主動回訪，并對工程質量終身維護。在( )年保修期內，發(fā)生確因施工責任質量問題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。

　　4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規(guī)定的工程款。

　　第九條：附則

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。

　　2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。

　　3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結構材料合同4

　　建設單位：(簡稱甲方)

　　施工單位：(簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：

　　包工包料包質量包安全

　　三、工程材料確認：

　　圖紙上標示的有些材料規(guī)格市場上沒有，由甲乙雙方協(xié)商確定。100x250方通更換成100x200方通。因市場上木型材的特殊性，

　　四、工程日期：

　　10天

　　五、工程質量：

　　嚴格按甲方提供的圖紙施工，工程質量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。

　　七、工程驗收方式：

　　工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程)，根據(jù)圖紙和合同要求，甲方應當在竣工10日內組織驗收并簽注驗收報告，辦理結算。未經驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：

　　合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。

　　九、保修內容和期限：

　　一年。

　　十、雙方的其它義務：

　　所以廊架上的80x200防腐木，足只有80x185。

　　甲方義務：

　　1、用地和施工許可證：

　　2、施工現(xiàn)場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　3、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場，對乙方的`進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經理。

　　4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元，機械按每臺班___元計算。)

　　乙方的義務：

　　1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質量。

　　2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。

　　十一、違約責任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款5%支付守約方違約金。

　　十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等生效。本合同一式2份，雙方各執(zhí)1份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年____月____日

　　鋼結構材料合同5

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，給雙方充分友好協(xié)商，簽定本合同，以資共同信守：

　　一、稅務：

　　以上報價含17%增值稅，含運貨珠海。

　　二、驗收標準及異議處理方式：

　　以雙方商定的標準或確認有樣板進行驗收。貨物如有質量問題，需方可在收到貨物之日起七日內提出異議，超過異議期或需方對貨物開料、沖壓或其他加工后視為驗收合格恕不退貨。

　　三、計量方式：

　　1.以供方過磅計量為準；

　　2.當以磅重方式計量，在扣減包裝木架的'重量時，以供方所示包裝木架重量為準。雙方有異議時，以實際過磅的重量為準，雙方都不得隨意加減木架的重量。

　　四、付款方式：

　　雙方合同簽訂后，需方先付30%貨款，收余款后安排出貨.

　　五、交貨期時間：

　　供方在x月x日前安排出貨給需方。

　　六、交貨地點、方式：

　　供方運輸。

　　七、質量要求：

　　按原廠家技術和執(zhí)行標準，要求原廠或防潮按一定數(shù)量包裝，表面不能有劃花、砂眼等現(xiàn)象。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均在合同簽定地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，供需方雙方簽章確認后生效。雙方各執(zhí)一份，傳真件及正本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

【鋼結構材料合同】相關文章：

鋼結構協(xié)議書09-27

鋼結構合同范本（精選5篇）07-30

鋼結構包工合同書（精選16篇）08-29

鋼結構工程施工合同（通用10篇）06-16

鋼結構工程承包合同范本01-07

鋼結構合作協(xié)議書02-10

鋼結構課程總結11-25

鋼結構分包合同書（通用10篇）07-26

鋼結構廠房建設合同范本（通用6篇）10-19