建筑工程施工合同[優(yōu)秀]
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
![建筑工程施工合同[優(yōu)秀]](https://p.9136.com/00/l/caa9b9a402_5fbf7f0c765bb.jpg)
建筑工程施工合同1
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
四、承包形式：
第二條工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延。
1、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式（是不是有付預(yù)付款或進度款的時候乙方開不了票）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素____市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后____日內(nèi)，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付 元工程款；
3、余款 元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于支付 元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購
一、工程材料、設(shè)備由乙方采購。（是否都是包工包料）
二、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的'，方可用于工程；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認）
第五條施工與設(shè)計變更
一、甲方簽字認定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進度，乙方應(yīng)先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。
三、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。
三、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務(wù)費。乙方保修聯(lián)系電話： ；乙方保修聯(lián)系人： 。
第九條違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）
一、乙方未能按時竣工的，每延期____日應(yīng)按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期____日以上視為根本性違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外，還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件）
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
一、甲方代表為 ，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
戶名： 開戶銀行： 帳號：
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同2
甲方：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委
乙方：____縣固城建筑安裝有限責任公司
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，針對臨澤村道路事宜；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款，相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容：村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的.砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：開工日期：竣工日期：
三：質(zhì)量要求：嚴格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定進行施工，因工程質(zhì)量造成的返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工，如違章、違規(guī)造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結(jié)算方式：根據(jù)實際完成的工程量結(jié)算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。
六、實際項目及價格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元
3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元
4、下水道安裝鋪設(shè)（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農(nóng)用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，工程結(jié)束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
________年____月____日年____月____日
建設(shè)工程施工合同
建設(shè)單位：____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位：____縣固城建筑安裝有限責任公司
建筑工程施工合同3
為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空調(diào)工程有限公司（以下簡稱“甲方”）與承包人山東泰安鉆機設(shè)備有限公司（以下簡稱“乙方”）特此簽訂安全生產(chǎn)合同：
一、甲方職責
1．嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。
2．按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3．重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設(shè)計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。
4．定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會，及時傳達中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。
5．組織對乙方施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患。
二、乙方職責
1．嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認真執(zhí)行工程承包合現(xiàn)中的有安全要求。
2．堅持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導(dǎo)地開展安全生產(chǎn)活動。各級領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。
3．建立健全安全生產(chǎn)責任制。從派往項目實施的項目經(jīng)理到生產(chǎn)工人（包括臨時雇請的民工）的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責任制做到橫向到邊，人人有責。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人�，F(xiàn)場設(shè)置的'安全機構(gòu)，應(yīng)按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機構(gòu)人員，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護性措施防止事故發(fā)生。
4．乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5．乙方必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書，參加施工的人員，必須接受安全技術(shù)教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術(shù)操作規(guī)程，定期進行安全技術(shù)考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經(jīng)過專業(yè)培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，項目經(jīng)理必須承擔管理責任。
6．對于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外，還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施，所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為
7．操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應(yīng)隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護用品的人員不得上崗。
8．所有施工機具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)；不合格的機具、設(shè)備和勞動保護用品嚴禁使用。
9．施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標志牌。
10．乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；如果發(fā)生安全事故，應(yīng)按照《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》以及其它有關(guān)規(guī)定，及時上報有關(guān)部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關(guān)責任人。
11.乙方人員必須遵守有關(guān)安全保護、環(huán)境保護及其它規(guī)章制度，對施工人員必須購買意外傷害保險，并進行安全保健防護，乙方負責承擔費用。生產(chǎn)中發(fā)生的任務(wù)安全、環(huán)保事故，均由乙方自行負責。
三、違約責任
如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責任。本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。
甲方：湖北金美地源空調(diào)工程有限公司
法定代表人：
授權(quán)代理人：
乙方： 山東泰安鉆機設(shè)備有限公司
法定代表人
授權(quán)代理人：
建筑工程施工合同4
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：
承包單位（以下簡稱乙方）：
工程名稱：工程
為了切實加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》建設(shè)部《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)力、責任和義務(wù)，確保施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工現(xiàn)場臨時用電的安全。
一、甲方的權(quán)利、責任和義務(wù)：
1、貫徹落實國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工的法規(guī)和管理規(guī)定，對施工現(xiàn)場進行全面的安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查并對施工現(xiàn)場臨時用電進行安全檢查與指導(dǎo)。
2、對乙方施工區(qū)域進行安全生產(chǎn)和文明施工檢查；及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業(yè)行為，并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。對乙方施工區(qū)域內(nèi)的重大安全事故隱患，應(yīng)開具隱患通知單。
3、要求乙方提供施工現(xiàn)場《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》。
4、建立健全施工現(xiàn)場各項安全生產(chǎn)管理制度。
5、對乙方的安全生產(chǎn)培訓、勞動保護用品的使用和危險預(yù)知工作提出指導(dǎo)意見，并監(jiān)督落實情況。
6、對乙方提出的安全生產(chǎn)要求積極提供幫助。
7、向乙方提供電源時，應(yīng)與乙方辦理交接驗收手續(xù)。
8、按照有關(guān)臨時用電標準對乙方的臨時用電設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監(jiān)督整改落實情況。
9、對乙方特種作業(yè)人員的名單、操作證復(fù)印件及培訓記錄進行存檔備案。
二、乙方的權(quán)利、責任和義務(wù)：
1、遵守國家有關(guān)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法規(guī)和管理制度，建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行國家施工現(xiàn)場臨時用電及機械設(shè)備使用有關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的臨時用電負全面管理責任。
2、服從甲方安全生產(chǎn)管理。
3、乙方必須為施工作業(yè)人員參加人身意外保險。
4、乙方造成生產(chǎn)安全事故，導(dǎo)致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經(jīng)濟責任。
5、未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓和無證人員，不得上崗作業(yè)。
三、安全用電
1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設(shè)備設(shè)施需要增容時，必須重新辦理用電申請手續(xù)。
2、保證B級配電箱以下管轄區(qū)域內(nèi)各種用電設(shè)備、設(shè)施完好，臨時用電設(shè)施和器材必須使用正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，嚴禁使用假冒偽劣等不合格產(chǎn)品，加強維護保養(yǎng)工作，嚴禁各種機電設(shè)備帶病運行。保證臨時用電符合有關(guān)安全用電標準。
3、執(zhí)行臨時用電安全技術(shù)交底制度，對施工區(qū)域內(nèi)自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術(shù)交底，避免違章指揮、違章操作和誤操作，確保安全用電。
4、在使用甲方提供臨時電源時，對不符合臨時用電標準的.電源，向甲方提出整改意見。有權(quán)拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關(guān)于臨時用電方面存在的問題或隱患，必須按要求認真落實整改。
5、對特種作業(yè)人員進行上崗前的職業(yè)技能、安全生產(chǎn)等方面的培訓，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓及培訓不合格和無證人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員必須依照有關(guān)規(guī)定持上崗。向甲方提供特種作業(yè)人員花名冊、操作證復(fù)印件和培訓記錄。
四、機電設(shè)備使用
1、乙方應(yīng)向甲方提供機械設(shè)備相關(guān)的技術(shù)文件和出廠說明書，還必須提供具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗單位出具的安全技術(shù)檢測證明，否則，不得投入使用。
2、起重機械設(shè)備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業(yè)人員進行，并應(yīng)有專人定期進行維修和保養(yǎng)，對達不到安全要求又不能修復(fù)的機械設(shè)備，必須即停用，撤離施工現(xiàn)場。
五、人員安全
1、參加施工作業(yè)的一切人員，必須遵守安全生產(chǎn)紀律，必須佩帶工作證（卡）并戴好安全帽進入施工現(xiàn)場，在作業(yè)中嚴格遵守本安全技術(shù)操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，安全上崗，不違章作業(yè)，不擅離工作崗位，不亂串工作崗位，嚴禁酒后作業(yè)，并按規(guī)定穿衣著鞋，正確使用、保管個人安全防護用品。
2、必須按規(guī)定使用安全帶，安全帶必須高掛低用，掛設(shè)點必須安全、可靠。
六、違反安全管理規(guī)定處罰辦法
1、對嚴重違規(guī)操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的，處予罰款500元，造成損失或影響的，除承擔所造成的全部經(jīng)濟損失及責任外，處予罰款1000元～5000元。
2、進入施工現(xiàn)場乙方人員必須佩帶安全帽 未佩帶安全帽進入現(xiàn)場罰款10元。
3、不允許施工人員酒后作業(yè) 酒后進入現(xiàn)場罰款100元。
4、高空作業(yè)不系安全帶罰款500元。
5、非專業(yè)操作人員嚴禁使用各種機械設(shè)備，違反罰款100元～1000元。
6、施工現(xiàn)場嚴禁打架斗毆、聚眾賭博，違反罰款100元。
7、罰款發(fā)生后，在下一次撥付工程款時，全額扣除。
本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
本協(xié)議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時，簽定本協(xié)議。施工合同到期后，本協(xié)議同時終止。
甲方單位（章） 乙方單位（章）
代表人：項目負責人：
年月日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的'按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
�。ǘ┕こ痰攸c：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為：xxxx元整
5、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）：
3.、本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設(shè)工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的.工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：_____________________
�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的`工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
建筑工程施工合同8
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。
1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫，完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達到優(yōu)良標準。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關(guān)標準和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時間推遲而相應(yīng)推遲完工時間）。
五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù)，乙方在備貨時應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進行驗收，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的.不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價計算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責
1、甲方職責
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督�；鶎硬缓细瘢曳娇删芙^施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應(yīng)照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。
2.安全施工： 乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
3.文明施工：
3.1 乙方應(yīng)嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達到文明現(xiàn)場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。
3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設(shè)中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛妫瑖澜麖母呖罩苯酉蛳聮佄�；以上物品在不需用時應(yīng)按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復(fù)或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元
二、合同價款(固定價格)
金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;
三、工期：
合同工期：
開工日期：
竣工日期：
四.工程質(zhì)量標準
1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工，必要時工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
進場付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。
七、質(zhì)保期：____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標準《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，缺陷期內(nèi)由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費由甲方承擔。
八.合同的生效
合同訂立時間：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進行調(diào)解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：
____年____月____日
建筑工程施工合同10
工程編號： 合同編號：
工程名稱：
工程地點： 發(fā) 包 人：
承 包 人：
廣 東 省 建 設(shè) 廳 制
第一部分 協(xié) 議 書
發(fā)包人:（全稱）承包人:（全稱）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關(guān)事項達成一致意見，訂立本協(xié)議書。
一、工程概況
工程名稱： 工程地點： 工程內(nèi)容： 工程規(guī)模： 結(jié)構(gòu)形式： 工程立項、規(guī)劃批準文件號： 資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____ 天。
擬從 年 月 日開始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
合同總價（大寫）： ；
（小寫）：。
項目單價：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；
□詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書（非招標工程）。
六、組成合同的文件
組成合同的.文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2 款賦予的規(guī)定一致。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應(yīng)當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時間：年 月 日
訂立合同地點：
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 生效。
發(fā) 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
電子郵箱:
開戶銀行： 帳 號： 郵政編碼： 電子郵箱:
建筑工程施工合同11
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務(wù)
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務(wù)：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設(shè)備材料，并保證材料的質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進度的`前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術(shù)人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻椖�，必須向甲方出具工程�?lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應(yīng)根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗收合格后________年內(nèi)，因設(shè)備自身質(zhì)量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設(shè)備損壞，乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應(yīng)時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導(dǎo)致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應(yīng)按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預(yù)算價為xx萬元整）（詳見工程預(yù)算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結(jié)算方式：
本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預(yù)算標準執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期：
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進場修復(fù)，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預(yù)算書
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同13
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
建設(shè)單位：設(shè)計單位：
施工單位：
合同造價：
合同編號：
建設(shè)單位：（簡稱甲方）
施工單位：（簡稱乙方）
甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》
規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協(xié)作，確保
施工項目順利完成的.原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條：工程地點：
第二條：工程內(nèi)容：（具體見施工預(yù)算）。
第三條：承包方式：包工包料包質(zhì)量。
第四條：工程總造價：
第五條：付款方式
1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。
第六條：合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方代表同意后，工期可以順延。
1、工程量變化和設(shè)計變更。
2、非乙方的原因超過4小時以上停水停電時。
3、不可抗力（如地震、臺風、火災(zāi)、雨災(zāi)等）。
三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增
加費用，相應(yīng)順延工期。
四、乙方如無正當理由不得拖延工期。
第七條：工程質(zhì)量要求：按設(shè)計規(guī)范要求，質(zhì)量達到合格標準。
第八條：材料設(shè)備：材料采用國家標準合格產(chǎn)品。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責任。
一、甲方：
1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。
2、負責本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方：
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作，否則，發(fā)生安全事故，由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條：工程完工后，質(zhì)量保修年。
第十一條：合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后，其條款即告終止。
第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。
甲方蓋章：乙方蓋章：
法人代表（簽字）： 法人代表（簽字）：
年月 日 年 月日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同【精選】07-18
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同02-23
關(guān)于建筑工程施工合同06-06
建筑工程施工合同(必備)07-13
（薦）建筑工程施工合同07-14
建筑工程施工合同[精]07-15
（精華）建筑工程施工合同07-19