建筑工程施工合同[精品13篇]
隨著人們法律意識的建立，我們用到合同的地方越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同，希望對大家有所幫助。
![建筑工程施工合同[精品13篇]](https://p.9136.com/00/l/caa9b9a408_5fbf7ef02fa18.jpg)
建筑工程施工合同 篇1
甲方：__________________公司
乙方：______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
一、 租機范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據(jù)甲方要求及施工設(shè)計圖紙進行施工，保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務(wù)。
二、 甲方責(zé)任
1.乙方進場前，做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表，負責(zé)現(xiàn)場簽證，并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題，協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設(shè)計及監(jiān)理的關(guān)系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責(zé)任
1.根據(jù)施工要求，保證質(zhì)量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質(zhì)量關(guān)，如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方必須返工，費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方負責(zé)解決，費用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量標(biāo)準
按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計圖施工。
五、付款及結(jié)算方式
1.成孔按元/米計價，按實際完成工作量結(jié)算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負責(zé)承擔(dān)費用。鉆孔穿導(dǎo)墻和舊樁基礎(chǔ)時，給予補償，補償原則為：甲方與業(yè)主協(xié)商后，其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預(yù)付款。
3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應(yīng)扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結(jié)清。
5.乙方不負責(zé)施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效，至工程結(jié)清款項之日失效。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
第二條：承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物：（拆除范圍詳見附圖）
二、拆遷上訴所列房屋至地坪，拆除至室外地坪為±0
第三條：工程工期
一、進場日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日
二、總工期為 月，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空一間拆除一間，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %，兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條：合同價款、工程款支付及結(jié)算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi)，乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當(dāng)工程進行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條：甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任：
1、負責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負責(zé)對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責(zé)對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責(zé)對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應(yīng)有嚴格的區(qū)域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條：違約責(zé)任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務(wù)，則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條：安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應(yīng)對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮，甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責(zé)一切責(zé)任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間：年 月 日
發(fā)包方： 包方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________
第四條合同工期
開工日期：_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間)：_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價：_________
付款方式：_________
價款調(diào)整：_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準、規(guī)范為標(biāo)準共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》gb50300-20xx.《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的.《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負責(zé)該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任，同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負責(zé)補足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3.乙方負責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負責(zé)。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
合同經(jīng)辦人：_________ 合同經(jīng)辦人：_________
電話：_________ 電 話：_________
傳真：_________ 傳 真：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳 號：_________ 帳 號：_________
通訊地址：_________通訊地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日
協(xié)議簽訂地：_________協(xié)議簽訂地：_________
建筑工程施工合同 篇2
發(fā)包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：__________________
1.2工程地點：__________________
1.3承包范圍：__________________
1.4承包方式：__________________
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。
1.6工程質(zhì)量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預(yù)算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。
4.2非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準。
5.2隱蔽工程驗收：
(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認。
(2)經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收，則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)提出對已經(jīng)驗收的.隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。
5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準。
5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款：
(1)暫定價格：_________(見預(yù)算)
(2)竣工結(jié)算：按預(yù)算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結(jié)算。
(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。
6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。
7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應(yīng)處罰。
7.4材料采購與檢驗：
a甲方采購的材料或設(shè)備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。
B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應(yīng)重新采購并報驗，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負責(zé)賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項，未經(jīng)本合同確認的，一律無效。
10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結(jié)算。
合同訂立時間：__________________
合同簽訂地點：__________________
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同 篇3
甲方：中國XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則，共同開展_______________行業(yè)市場，就______（包括手機、筆記本d）業(yè)務(wù)系統(tǒng)，乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運營思路制定終端銷售政策，乙方負責(zé)“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業(yè)務(wù)分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要，甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號；
2、甲方對訂購終端制定銷售政策；
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利，包括：
（1）提供終端備機；
（2）在________________區(qū)至少設(shè)有一個售后服務(wù)站；
（3）要求制定詳盡的售后服務(wù)流程，嚴格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題；
�。�4）如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認為手機故障并在可提供換機服務(wù)時間范圍內(nèi)的，乙方必須為用戶提供換機服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進銷體系，包括：
（1）車輛要求：自有貨車至少______輛，送貨人員至少______人；
�。�2）終端管理：要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度，并配備相應(yīng)崗位負責(zé)人員；
（3）財務(wù)管理：具有完善的財務(wù)核算體系及管理制度，配備相應(yīng)財務(wù)人員；
�。�4）業(yè)務(wù)聯(lián)系人員：配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等；
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端，甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明，否則不予掃串
（二）甲方的義務(wù)
1、對于乙方掃串號終端，甲方根據(jù)cda移動業(yè)務(wù)社會化運營總體思路，有義務(wù)制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策；
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動終端，甲方有義務(wù)申請將終端串號錄入系統(tǒng)；
3、根據(jù)市場發(fā)展需要，在終端型號上，甲方有指導(dǎo)乙方進行采購的義務(wù)；
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進行銷體系過程中，甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實施；
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
�。ㄒ唬┮曳降臋�(quán)利
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要，有自行上報進貨終端型號的權(quán)利；
2、乙方訂購終端過程中，在滿足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權(quán)利；
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進貨的終端，乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策；
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道，甲方不做具體規(guī)定，乙方有權(quán)利選擇滲透目標(biāo)；
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進銷體系過程中，在符合電信公司相關(guān)要求的前提下，有權(quán)利提出個性化建設(shè)方案；
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應(yīng)款項后為止。
（二）乙方的義務(wù)
1、根據(jù)市場發(fā)展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進銷體系的義務(wù)；
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實際情況，對天翼終端市場進行宏觀調(diào)控過程中，乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營天翼終端業(yè)務(wù)；
4、終端進貨，出貨及銷售過程中，乙方有按照甲方要求進行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費標(biāo)準
1、短信費：______元條（按條）；
2、功能費：______元月（自治區(qū)內(nèi)不限流量費，區(qū)外流量費和超出部分按照標(biāo)準資費收�。�；
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費套餐：______元月人，區(qū)內(nèi)不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；
4、如開通其他業(yè)務(wù)，按現(xiàn)行資費標(biāo)準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本；
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為：甲方占50%，乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結(jié)算；
2、每月____日前提供上個月的業(yè)務(wù)出賬單，雙方進行對賬；
3、賬單核對無誤后，____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處；
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶公司名稱：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開戶行名稱：__________________賬號：________________________
八、違約責(zé)任
1、因為不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關(guān)義務(wù)時，可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的'一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對方，并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后，一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時，雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題；
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是，則延長履行協(xié)議的期限，這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時間；
3、因不可抗力時間導(dǎo)致的費用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí)，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)議不成的，由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為________年。合同到期后，如雙方無反對意見，有效期自動順延；如任何一方有反對意見，在本協(xié)議到期后前一個月書面通知對方，以反對意見書面送達為標(biāo)志，則本協(xié)議到期自動終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施：
1、甲乙雙方對合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴格保密，不得給甲方其他競爭者透露；
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的，由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方可以通過友好協(xié)商，對本協(xié)議相關(guān)條款進行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議，應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方，應(yīng)對另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時付款，每逾期一天，甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效，簽署如下：
甲方：中國XX公司________________________分公司
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：______
蓋章：____________
簽約日期：____________
乙方：____________
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：______
蓋章：______
簽約日期：____
建筑工程施工合同 篇4
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的'時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同 篇5
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，就本項仿古建筑施工有關(guān)事項，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。
二、工程造價：
經(jīng)協(xié)商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
三、甲方責(zé)任
1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工，甲方負責(zé)提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況，甲方負責(zé)處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任
1、乙方負責(zé)組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中，出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖，結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進行，撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責(zé)是，乙方造成停工損失由乙方負責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
____年____月____日
建筑工程施工合同 篇6
發(fā)包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
承包人(全稱)：________法定代表人：________住所：________聯(lián)系電話：________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：________工程地點：________工程內(nèi)容：________工程立項批準文號：________資金來源：________工程承包范圍：________
二、合同工期風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為：________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中：
(1)安全文明施工費：人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額：人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額：人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式：________________風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標(biāo)準為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準要求的.材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán)：_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：________________________________。
3、不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：___________________________________。
4、承包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名：____________________;職務(wù)：_____________________;職權(quán)：___________________________________________________。
七、工程價款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi)，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，____日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進行放樣，由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進行復(fù)測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后，在平整度符合規(guī)定標(biāo)準的基礎(chǔ)上，采用灌砂法進行檢驗路X壓實度，檢驗合格，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進行復(fù)核檢查，特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應(yīng)進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的，發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收風(fēng)險提示：明確違約責(zé)任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
承包人：________委托代理人：________電話：________傳真：________開戶銀行：________賬號：________編碼：________
________年____月____日
建筑工程施工合同 篇7
甲方（業(yè)主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點：_________ 施工內(nèi)容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款（金額大寫）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表
一）
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備，并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現(xiàn)場代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：
�。�1）甲方不能按約定提供開工條件。
�。�2）設(shè)計變更和工程量變化。
（3）甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方�?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付 開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元; 工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內(nèi)，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表（見附表
二）。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi)，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方，并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備，必須有材料設(shè)備表（見附表
三）注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責(zé)。
六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽訂變更單（見附表
四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的`一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)負責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù)，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準》為質(zhì)量評定標(biāo)準。
1.2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準和設(shè)計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改，并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單（見附表
五）。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為：_________.（本條
2.2和
2.3款的內(nèi)容過多可另加頁）
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責(zé)任 甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無法履行的行為，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標(biāo)準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，若違約金不能彌補損失時，當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。 業(yè)主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日 承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯(lián)系電話：_________ ________年____月____日
建筑工程施工合同 篇8
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
根據(jù)雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的'支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行：
一.乙方機械設(shè)備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標(biāo)程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明，關(guān)于工程保證金的權(quán)利義務(wù)違約責(zé)任等內(nèi)容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執(zhí)行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，同等具有法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表： 法定代表：
委托代表： 委托代表：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽署時間：
建筑工程施工合同 篇9
甲方：_______________(發(fā)包方)
乙方：_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識，具體內(nèi)容如下：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍：_______________
4、建筑規(guī)模：_______________
5、工程造價：_______________
6、質(zhì)量等級：合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備，包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件，協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況，為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度，工程質(zhì)量，施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi)，向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi)，編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃，報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料，并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時間內(nèi)，乙方未能及時返工整改，甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝，并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日，竣工日期_________年______月___日，
本工程有效工期______天，法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃，協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場，并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準)。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴格按照施工圖與說明書，按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準》精心組織施工，確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級，由乙方負責(zé);達到合格等級，不獎不罰。
3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查，監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權(quán)向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴重的給予每次______元處罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中，為確保工期、質(zhì)量、安全，必須使用符合安全標(biāo)準的施工機械，對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負責(zé)。
第六條：文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn)，嚴格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的`任何責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條：工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔(dān)，產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi)，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還：工程施工至退還履約保證金______%，具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實確認工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后，付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為______個月。工程結(jié)算審計______個月內(nèi)完成。竣工資料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結(jié)清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的工期延長，工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修，甲方有權(quán)安排他人維修，所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。
第十一條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方：_______________
乙方：_______________
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同 篇10
發(fā)包方(甲方)：______
承包方(乙方)：______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包工包料
1.5工期：本工程自___年___月___日開工，于___年___月___日竣工。
1.6合同單價______
第二條甲方工作
2.1向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等，電安裝電表據(jù)實結(jié)算。
2.2指派為甲方住工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表，負責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的`各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進住后，乙方不負責(zé)此工程的設(shè)施保護，由甲方負責(zé)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準。
5.3工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔(dān)工程的所有實驗檢測。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干奉獻包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料移送，其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內(nèi)無生產(chǎn)質(zhì)量問題并服務(wù)周到及時予以付清。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。在施工過程中如發(fā)生安全事故，甲方概不負責(zé)由乙方全部承擔(dān)。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
9.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規(guī)范進行施工。施工過程中的不明確問題，乙方需向甲方、圖紙設(shè)計單位和甲方上級單位主動咨詢。
10.2甲方、乙方要主動配合，乙方要接收工程甲方(監(jiān)督員)的監(jiān)督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規(guī)格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前，需要由甲方或監(jiān)理現(xiàn)場驗收，并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔(dān)。
10.3施工過程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
10.4工程竣工后審計時，以實際平方數(shù)乘中標(biāo)單價結(jié)算。
10.5裝修改造工程保修期1年，在1年內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負責(zé)免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進行保修時，應(yīng)另定協(xié)議。
11.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本甲方乙方執(zhí)。
11.3本合同履行完后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同 篇11
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
工期：本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量：
合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導(dǎo)致延誤工期，工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施，并說明注意事項。
第3條乙方工程
開工前天，向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價款采用第種。
A、固定價格B、可調(diào)價格(按國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負責(zé)采購供應(yīng)的.材料、設(shè)備(見附表)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
附件資料
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同 篇12
答辯人：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結(jié)算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結(jié)算書，違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料，但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復(fù)計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書，結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元�？梢�，被答辯人提供的結(jié)算書嚴重脫離事實，核算的.隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構(gòu)成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實的，因此其要求的總價款當(dāng)然也是沒有事實基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定：_________________被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中，最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應(yīng)本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎(chǔ)上，明確雙方債權(quán)債務(wù)，維護雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應(yīng)當(dāng)對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補，最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同 篇13
甲方：______________（以下簡稱甲方）
乙方：______________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：______________
二、工程地點：______________
三、工程項目：總建筑面積約_______平方米（棟樓）。
四、進場時間：定于_________年_________月底前（以進場通知書為準）。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_________天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標(biāo)準，質(zhì)量必須達到合格標(biāo)準。
九、工程造價：本工程投資額約_________元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標(biāo)準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《_____年建筑工程消耗量定額》、《_____年安裝工程消耗量定額》和《_____建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行_________元/工日。
4、施工措施費按取費標(biāo)準的60%計算；
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，_________個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責(zé)任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到_________人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金_________萬元，待招標(biāo)結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在_________日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責(zé)及時簽證。
2、負責(zé)三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的.各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責(zé)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標(biāo)，同等條件保證乙方中標(biāo)。
十五、違約責(zé)任
（1）、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向_________市人民法院起訴。
�。�2）乙方如因自身實力原因，無法承擔(dān)施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責(zé)任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
�。�3）本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：_____________乙方：_____________
法定代表人：______法定代表人：_______
地址：_____________地址：_____________
______________年_______月_______日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工簡易合同02-24
2022建筑工程施工合同03-30
大型建筑工程施工合同03-28
【精】建筑裝飾工程施工合同04-04
有關(guān)建筑工程施工合同03-07
城市建筑工程施工合同04-02